您好,广东恩慈律师事务所 !
联系我们 | 关于我们 | 土地 | 刑事

400-024-1868

建设工程

  • 股东更换能否追回工程款?

    一个月内结清欠款

    案例分享

    案情描述:A企业是建筑工程公司,为B酒店代垫工程款1500万,B酒店进入运营后,生意极差,一直无理拖欠款项。A企业苦于B酒店没有资金资产,担心即使拍卖酒店也无法追回工程款,故迟迟不敢采取法律追讨行动。一年后B酒店更换股东后,不论新股东还是旧股东,都说与1500万欠款没有任何关系,A企业苦不堪言。

    解决方案:经查明,公司曾将资金转入股东个人账户,故意不承担责任,最后判定一B酒店一个月内一次性地向A企业结清欠款。

  • 工程因故延误,成本加大时怎么办?

    建设单位补偿延期费用

    案例分享

    案情描述:A企业于2015年投标某工程,2015年5月签订固定总价合同,合同工期为300天,合同签订后,A企业随即着手准备施工工作。但由于建设单位未能及时处理好拆迁工作以及办理施工许可证等原因导致企业不能按计划开工。企业于2016年3月才正式开工,至2017年1月竣工。工程结束后,A企业要求建设单位补偿工程延期后人工、材料上涨费用,而建设单位以合同为固定价格合同拒绝调整差价,不理会诉求。

    解决方案:A企业索求无果求助恩慈律师事务所将建设单位起诉到法院,某市法院审结了这个纠纷案件,最终判决建设单位补偿延期后人工、材料的差价费用。